需方(简称甲方):供方(简称乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设局、建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF—91-0201),结合本工程具体情况,甲双方在平等互信基础上,经友好协商达成协议,并签订本合同。一、工程概况1、工程名称:2、施工范围:开(竣)工日期:3、施工材料及技术参数: 4、计算面积及工程造价:含施工单价 施工总面积 平方米(据实核算)。 总计工程额 元,人民币大写金额为 。二、双方一般责任甲方责任1、 提供施工所需场地,清除施工场内一切影响乙方施工的障碍。2、 向乙方提供施工所需水、电、热力等管道线路,接至便于施工地点,并保证施工期间的需要。3、 在乙方进场施工前,甲方必须保证具备以下施工条件:a. 室温18℃以上。b. 地面平整、光滑、清洁、干燥、无裂纹、无空鼓、无起砂、无麻面、无脱皮等缺陷。铺装成品地面的平整度基于甲方水泥砂浆地面的平整度。c. 水泥地表面平整度:2M的直尺检测误差小于2mm。d. 水泥砂浆表面强度应不小于15M。e. 水泥砂浆表面硬度应不小于1.2Mpa。f. 墙体与地面阴阳角为90度,阴阳角成直线平整,地面要求平整压光。g. 水泥砂浆表面必需做压光工序,形成光滑表面。4、 甲方免费为乙方工程提供水电、材料库房等,以保证乙方直码的施工需要。5、 甲方应在施工前向乙方提供满足施工需要的技术图纸,向乙方进行书面技术交底。6、 甲方协助乙方解决食宿和库房等问题,负责保证顺利施工所需的各项协调工作。7、 若需在有毒、有害、高危环境中施工,甲方按规定提供保护措施并承担费用。8、 甲方相关管理人员及工作人员需全面参与全部工程管理工作,及时提供施工用图及设计变更图。并进行技术安全方面的交底,对乙方提交的施工方案和进度计划予以确认,及时对施工质量进行检验、验收和确认,保证不影响乙方正常施工。无正当理由影响乙方正常施工的,甲方除必须顺延相应的工期外,并承担由此给乙方造成的损失。甲方不按协议条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,承担因此造成的追加合同价款,并赔偿乙方有关窝工损失,工期相应顺延。9、 由于甲方地面及其他原因造成乙方施工成本增加,甲方应承担增加的费用。乙方责任1、 乙方在施工中应当遵守国家对施工现场安全、消防、卫生及噪音的管理规定,作好相应工作,文明施工。2、 施工过程中,经协商由甲方提供的机具设备,发生损坏丢失,按质议价,由乙方赔偿(自然损耗因素除外)。3、 乙方于甲方提供满足施工需要的书面技术交底和施工图纸后正式进入工期前,及时向甲方提交施工方案和进度计划。乙方按确认的施工方案和进度计划进行施工。4、 乙方管理人员及相关工作人员按照施工进度和工序要求,在具备检验验收条件时,应当通知甲方检验、验收并确认。甲方对施工工艺提出异议时,应向乙方说明情况,并协商处理意见。5、 乙方已施工完的部分成品即交与甲方保护,非乙方原因导致已完工的成品损毁,乙方不承担责任。6、 接受甲方的一般管理要求。三、工程价款及结算1、合同生效后,甲方按下列约定分批次向乙方预付和支付工程款。甲方不按时拨付工程款,从应付之日起承担由此给乙方造成的损失及工期延误和应付款的银行贷款利息。2、合同签定后,作为合同定金,甲方向乙方支付地面铺装工程总造价的,即( )元。材料进场之后,甲方须在乙方施工队进场施工之前向乙方支付地面装饰工程总造的40%,即( )元。项目施工完毕结算时,以实际测量面积为准,乙方在施工完成后可能会有一定的PVC地板剩余,所剩余的PVC地板归乙方所有。工程完工验收合格之日起7日内,甲方向乙方支付除质保之外剩余工程款。 质保金,即( )元,工程完工一年后七日内付给乙方。3、工期延误,由于以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延:a甲方不能按协议条款的约定提供开工条件。b工程量变化,或施工工艺变更。c工程款未按约定按时足额支付。d一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时。e因天气变化导致不具备施工条件累计超过八小时。f不可抗力及其它非乙方原因造成的停工。乙方在上述情况发生后,应在合理时间内写出情况报告交由甲方代表签字确认。其中因a、b、c款原因造成停工的,甲方除顺延期外,还应向乙方支付增加费用。造成损失的要赔偿损失。四、工程验收1、甲方代表对每道工序都要进行检验,没有提出书面异议的视为该道工序质量符合要求。2、甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准的,应支付乙方由此增加的合同价款,对工期有影响的就给予相应的顺延。3、甲方应在竣工后五日内组织验收,验收合格后在七日内与乙方办理结算。4、有下列情况之一的,应视为工程质量验收合格:a竣工后五日内甲方怠于组织验收,也未提出书面异议的,或验收后五日内甲方不予批准且不能提出书面修改意见。b甲方的整体工程项目已通过国家有关部门验收。c竣工后投入使用的。d双方代表办理完结算的。五、违约责任本合同由甲、乙双方共同遵守,一起签定,如甲方单方面停止该合同,在接到对方正式书面通知后应立即支付该合同地面装饰工程造价的100 %,即( )元违约金给乙方,同时乙方有免责或终止合同的权利。如因该事宜发生纠纷,由供方所在地管辖法院进行调解。六、其他1、本合同遇有未尽事宜,甲、乙双方应友好的协商解决。2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,到工程施工完毕后尾款结清为终结。3、合同一式份,具有同等法律效力。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人或授权代表: 法定代表人或授权代表:开户银行: 开户银行:银行账号: 银行账号:电话∕传真: 电话∕传真:本合同签订日期: 年 月 日希望答案对您有帮助

PVC地板制作安装合同 甲方:乙方: 乙方承建甲方PVC地板制作安装工程,按照《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法规规定,结合本工程实际情况,经甲、乙双方友好协商,共达成如下协议。 一、工程名称: 二、工程地址: 三、工程数量: 四、工程单价: 1、PVC地板单价为 元/m2(含税乙方提供等额发票)。合同总价款(暂定): 元,大写: 。 2、以上单价为每平方包干价。包括:制作安装所用的各种材料、五金配件、辅助工具、低值易耗品和制作安装、二次转运所须的用工及其它辅助用工。 3、质量要求:以甲方提供的图纸为准,并按相关技术标准、规范执行。进场时按要求制作样品、经甲方会同相关部门验收合格后方可批量生产,并作为验收标准。 五、工程期限:工期 日历天,具体进场日期以甲方通知为准。 六、工程责任: 1、甲方负责提供施工平面图,施工技术交底资料,确保安装位置正确; 2、甲方为乙方提供施工器材和设备的保管场地,及时解决乙方安装过程中需甲方协调的问题,确保施工顺利进行; 3、甲方负责提供乙方施工所需电源至施工现场,不收任何费用; 4、甲方负责对乙方施工项目进行工期、质量的监督检查及验收,不得故意拖延时间。 5、乙方负责按甲方提供的PVC地板制作安装; 6、服从甲方协调管理,搞好同其他兄弟施工队伍的和谐关系,有效地保证施工质量、施工安全和施工工期顺利进行; 七、工程量计算:以实际制安的面积计算。 八、付款方式: 九、材料要求:且材料质量符合相关规范及设计要求。 十、违约责任: 1、如因乙方原因造成的制作、安装问题,其造成的一切损失由乙方负责, 2、因甲方设计、更改或现场调整等情况,乙方由此产生的误工费和材料损失由甲方负责; 3、其他事宜由甲、乙双方协商解决。 十一、合同效力: 1、本合同作为甲、乙双方结算的依据,亦作为甲方向乙方拨付工程款的依据; 2、本合同一式两份,甲、乙双方执一份,经双方签字盖章后生效,双方履行完合同规定的义务后,本合同即自行终止。 甲方: 乙方: 代表人: 代表人: 年 月 日