塑钢门窗施工合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方:衡水东方铝幕装饰工程有限公司 (以下简称乙方) 甲方将 工程承包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围及方式:包工包料,制作安装。 四、施工日期: 自 年 月 日至 年 月 日止,共计 天。若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延。 五、工程价款: 本工程实行固定单价 元/平方米,工程量 平方米,总造价约 元。 工程交工时,以实际发生并双方测量认可的工程量结算。 六、付款方式: 乙方进场甲方付工程款 ;门窗框安装完甲方付工程价款的 ;工程完工甲方付工程款 。 七、质量要求: 1、材料要求:型材 玻璃: 钢衬: 2、安装要求:按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。 甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。 八、工期保修: 该工程的保修期为壹年 ,保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。 九、甲方权利、义务: 1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。 2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。 3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。 4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。 5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。 6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。 十、乙方的权利、义务: 1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。 2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。 3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务,且承担由此发生的费用。 4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务,并承担相应的费用。 十一、工程变更: 1、甲方有对门窗进行变更的权利,但必须以书面形式通知乙方。 2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的,该费用由甲方承担。 3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长,则合同工期相应顺延。 十二、违约与争议: 1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时,甲乙双方应及时协商解决,解决结果形成书面纪要。 2、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决。 本合同一式两份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份。 甲方: 乙方:衡水东方铝幕装饰工程有限公司

建筑装饰门窗工程施工合同甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商,就甲乙委托乙方安装门窗达成一致协议如下:一、工程内容:1、工程名称:2、工程地点:3、铝合金品牌:4、铝合金窗面积:5、塑钢窗面积:6、塑钢窗综合单价:7、铝合金窗暂定造价:8、塑钢窗暂定造价:9、工程暂定总造价:元(大写:)备注:按实际安装面积计算。(1)门窗面积及工程总额均为预算数,仅作为进度款的参考,最终以甲乙双方认可的决算数量、金额为准;(2)门窗面积的决算看依据实际的门窗洞口尺寸;(3)以上单价包括安装管理费,不含土建配合费税收及税费等。二、工程资料、质量技术要求:1、乙方根据甲方提供的工程有关图纸、洞口尺寸及其他要求编制《窗型设计大样图》经甲方签字确认后作为乙方安装的依据,也作为工程验收的依据,《窗型设计大样图》是本合同不可分隔的部份。2、本工程铝合金百叶及塑钢门窗型材采用灰色型材(康威型材60型系列),规格型号由乙方提供样品型材由甲方认可签字为准,乙方在加工制作之间,如甲方随意改变及改变材料型材所造成的损失由甲方全部负责和材料详见《窗型设计大样图》。3、质量技术要求:按国家建筑门窗工程安装要求(合格)。三、工程工期:1、窗型设计确认时间:合同签订时。2、安装进场时间:现场具备施工条件5日内,竣工期限为45天。3、甲方如工程进行中工期要求有所调整,甲方应通知乙方;因甲方及土建施工原因及其他不可抗力因素造成门窗安装工期延误,乙方不承担责任。四、甲方责任:1、甲方应根据《窗型设计大样图》提供详细的施工技术要求,《窗型设计大样图》在签订合同时一并确认,是本合同不可分隔的部份,也作为工程验收的依据。2、甲方应及时对乙方的安装质量进行监督检查、审核有关资料;提供工程详细设计图纸,门窗洞口尺寸符合中华人民共和国标准GB5824和JGJ103-96要求,在乙方进场时,对门窗洞口要求,偏差部分甲方负责整修。3、负责提供材料库房、临时工房及安装工人临时住房,在现场内提供水电给乙方使用,免费垂直运输机械及施工电梯。五、乙方责任:1、负责按甲方要求设计窗型,安装,使工程质量达到合格标准。2、负责乙方施工人员遵守甲方现场各项管理制度,服从施工方的管理。3、因乙方原因安装过程中造成各种损失及费用由乙方自行负责。4、明确派驻场施工负责人及技术、质量、安全人员。5、应尽可能的对其它工种的施工进行保护,配合其它工种的施工。6、因乙方原因造成工期延误、质量返工的损失由乙方承担。7、提供完整的施工方案。8、授受甲方和总包方的安全监督。六、付款方式:(1)合同签订后,付总造价的保证金即人民币:元;(2)外框安装在付总造价的即人民币元;(3)塑钢窗门窗玻璃安装,支付乙方总造价的及人民币元;(4)完工后经甲方验收合格后,30天内,付总工程造价的95%,即人民币元(5)质保金,即人民币元决算之日起一年付清。2、如甲方未按上诉要求履行付款义务,乙方有权对本工程作暂停处理,待甲方将工程款支付后方予复工,由此产生的工期延误及其它责任由甲方负责。3、款项支付方式:现金。七、违约责任:1、当事人乙方不履行合同义务或者履行可同义务不符合约定的,乙方中途变更合同或单方解除合同的,除应承担继续履行意外,违约方应按本合同工程总额(标的)10%支付违约金,如违约方给对方造成经济损失的,还应承担赔偿经济损失的责任。2、未尽的经济责任,按《中华人民共和国合同法》有关条列执行。八、解决合同纠纷或争议的方式:双方当事人可以通过协商、和解或调解解决合同纠纷或争议,如协商、和解或调解不成的、任何一方可以向本合同履行地或本合同签订地人民法院起诉。九、其它1、本合经双方签字后即生效。2、本合同未经事宜,经双方协商签订补充协议明确,补充协议及合同附加与本本合同由同等法律效力。3、本合同一式两份,甲乙双方各执行一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:年月日年月日

我有一份,供你参考!XXXXX门窗及幕墙工程合同发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况,经双方友好协商,拟定本合同,以资共同遵守。一、工程概况:1、项目名称: 2、工程地点: 3、承包范围:XXX和XXX主材和辅材的采购、制作与安装。4、承包方式:包工包料5、工期:6、合同总价款(人民币大写): 万元。二、甲方工作:1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底,审定乙方的施工方案和进度计划。2、指派 为甲方代表,负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更手续和其他事宜。三、乙方工作:1、参加施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。2、指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收。4、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工期的约定:1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不得顺延。3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延(工期顺延需有甲方人员签证)。五、关于工程价款及结算的约定:1、本工程合同价款采用固定价格(若无变更工程量,则按固定总价执行付款;有变更的,变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。)2、结算方式:(1)、在合同签订后,乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %;(2)、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %;(3)、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %;(4)、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清;六、有关安全生产和防火的约定:1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96;《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。七、奖励和违约责任:1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按应付款额的1%支付滞纳金。2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,乙方每提前一天,甲方应支付乙方 元,作为奖励。3、未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。4、未经办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。5、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。